拼墙协议书

拼墙协议书

拼墙协议书是指拼墙工程项目中，由施工方与业主方共同签订的一份合同文件。该协议书旨在明确双方在拼墙工程中的权责，规范工程进程，确保工程质量，保障双方合法权益。

一、项目概况 1.1 项目名称：拼墙工程 1.2 项目地点：（详细地址） 1.3 项目范围：（简要描述拼墙工程的内容）

二、工期安排 2.1 开工日期：（具体日期） 2.2 完工日期：（具体日期） 2.3 工期延误责任： 2.3.1 若施工方因不可抗力等原因导致工期延误，业主方应予理解并协商解决。 2.3.2 若施工方因个人原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

三、工程质量要求 3.1 施工方应确保拼墙工程符合相关国家标准和规范要求。 3.2 施工方应使用符合质量要求的建筑材料，确保施工质量。 3.3 业主方有权对施工过程进行监督，对发现的质量问题要及时提出。

四、费用支付 4.1 工程总造价：（具体金额） 4.2 付款方式：按工程进度支付，分多次支付。 4.3 工程变更费用：若发生工程变更，费用增减应按双方协商一致确定。

五、保证与索赔 5.1 施工方应提供符合国家要求的保修期，确保在保修期内对因施工质量问题引起的损坏进行维修或更换。 5.2 若因施工方违约或施工质量问题导致业主方遭受经济损失，业主方有权向施工方提出索赔要求。

六、违约责任 6.1 若一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。 6.2 若因一方的违约行为导致工程无法完成，另一方有权解除合同并要求赔偿相应的损失。

七、争议解决 7.1 本协议的履行与解释均适用中华人民共和国法律。 7.2 双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款 8.1 本协议经双方签字盖章后生效，一式两份，双方各持一份。 8.2 本协议未尽事宜，双方可通过补充协议进行约定。

（以下为签署页） 施工方（盖章）： 业主方（盖章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 日期： 日期：